Licitación do contrato de obra para a execución do proxecto Reposición de servizos en Camiño da Mingalleira
Licitación pública convocada por Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Moaña en Pontevedra, admitiendo ofertas hasta el 18/11/2026.
Expediente: 4818/2026
Ver el expediente oficial en la Plataforma de Contratación →
Los pliegos, requisitos de solvencia y la forma de presentar la oferta están ahí. Es la única versión vinculante.
Vigilamos este expediente cada día — plazo, importe y estado, contra nuestra foto diaria. ¿Te avisamos si se mueve? →
¿Merece la pena preparar esta licitación?
Revisamos el pliego, la solvencia, la documentación y los criterios antes de que gastes horas. Te damos una decisión clara: presentarte o descartarla. Si encaja, recibes una propuesta por escrito para preparar y presentar el expediente. Si no encajas, te lo decimos igual. Consulta qué incluye la preparación de una oferta.
¿Solo quieres vigilar oportunidades? Crea un radar privado de ayudas y licitaciones por sector y comunidad. Sin crear una cuenta.
Crear mi radar gratis →Prefiero vigilar este expediente gratis
Guardamos una foto de la Plataforma cada madrugada. Si amplían el plazo, cambian el importe o lo adjudican, lo verás en tu radar.
Lo que pide el pliego
- Plazo de presentación: Plazo de Presentación de Oferta Hasta el 18/11/2026 a las 23:59 ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Presupuesto base (sin impuestos): Importe (sin impuestos) 245.088,28 EUR. ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Valor estimado: Valor estimado del contrato 245.088,28 EUR. ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Duración: Plazo de Ejecución 4 Mes(es) ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Lotes: Execución das obras previstas no proxecto denominado «Reposición de servicios en Camiño Mingalleira» e Documento técnico denominado «Informe sobre la no división en lotes y la clasificación del contratista del Proyecto Reposición de Servicios en Camiño…
Cita literal
Execución das obras previstas no proxecto denominado «Reposición de servicios en Camiño Mingalleira» e Documento técnico denominado «Informe sobre la no división en lotes y la clasificación del contratista del Proyecto Reposición de Servicios en Camiño Mingalleira» Valor estimado del contrato 245.088,28 EUR. Presupuesto base de licitación Importe 296.556,82 EUR. Importe (sin impuestos) 245.088,28 EUR. Clasificación CPV 45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales. 45233222 - Trabajos de pavimentación y asfaltado. Plazo de Ejecución 4 Mes(es) Lugar de ejecución…
ANUNCIO-PLIEGOS ↗ - Garantía definitiva: Garantía Requerida Definitiva Porcentaje 5 % ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Clasificación exigida: clasificación: Obrigatoria, por ser o valor estimado do contrato igual ou superior a 500.000 euros, de conformidade co artigo 77.1.a) da LCSP. Non obrigatoria. Acreditación alternativa da solvencia mediante clasificación, por ser o valor estimado do contrato…
Cita literal
clasificación: Obrigatoria, por ser o valor estimado do contrato igual ou superior a 500.000 euros, de conformidade co artigo 77.1.a) da LCSP. Non obrigatoria. Acreditación alternativa da solvencia mediante clasificación, por ser o valor estimado do contrato inferior a 500.000 euros. Neste caso, as empresas licitadoras poderán acreditar a solvencia económica e financeira e técnica ou profesional mediante a clasificación correspondente ao contrato, nos termos do artigo 77.1.a) da LCSP. Clasificación/s correspondente/s ao contrato: Grupo: E. Hidráulicas. Subgrupo: 1. Abastecementos e…
PCAP, pág. 94 ↗ - Criterios automáticos: Incremento do prazo de garantía: 10 puntos; Prezo: 90 puntos
Cita literal
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas Incremento do prazo de garantía Subtipo Criterio : Otros Ponderación : 10 Prezo Subtipo Criterio : Precio Ponderación : 90
ANUNCIO-PLIEGOS ↗ - Esquema Nacional de Seguridad: Mención documental: resulte de aplicación o Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade, ou cando a contratista ou o seu persoal deban acceder aos sistemas de información da Administración nos termos establecidos…
Cita literal
execución do contrato, resultan aplicables as obrigas específicas en materia de seguridade da información previstas nesta cláusula. Estas obrigas resultarán aplicables cando a execución do contrato implique a prestación de servizos ou a provisión de solucións sustentadas en sistemas de información aos que resulte de aplicación o Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade, ou cando a contratista ou o seu persoal deban acceder aos sistemas de información da Administración nos termos establecidos no presente prego e no Anexo I. Cando no apartado 35…
PCAP, pág. 87 ↗
No localizado con seguridad en el pliego: Garantía provisional, Solvencia económica, Solvencia técnica, Criterios de juicio de valor, Certificaciones ISO, Subrogación de personal. No significa que no se exija: compruébalo en el PCAP.
Extraído de los documentos oficiales del expediente (leídos el 2026-11-01); cada dato lleva su cita. Es un resumen orientativo y puede haber rectificaciones posteriores: lo que vincula es el pliego vigente.
¿Con qué baja se gana algo así?
En obras y construcción, la baja mediana de las 9736 adjudicaciones que ALTRUIA ha podido cruzar fue del 5,3% — la mitad, entre el 0,8% y el 13,3%. El 23% se llevó al precio de salida y el 70% lo ganó una pyme.
En Pontevedra, sobre 624 adjudicaciones de cualquier sector: baja mediana del 3,4% y 72% a pymes.
Es lo que pasó en contratos parecidos, no una predicción de este: cada pliego tiene sus criterios y su competencia, y en muchos el precio no es lo que más puntúa. Mediana y no media, porque unas pocas bajas temerarias desplazan la media. Cómo se calcula y todos los sectores.
Conoce al comprador: quién gana los contratos de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Moaña — sus adjudicatarios habituales, importes y lo que exige.
Más licitaciones como esta
Publicamos a diario las licitaciones que siguen admitiendo ofertas, recogidas de la Plataforma de Contratación.