Obras de demolición, reforma, conservación y rehabilitación de los inmuebles vinculados al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa para las ÁREAS DE PATRIMONIO ZONA GALICIA
Licitación pública convocada por Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa en Galicia, admitiendo ofertas hasta el 24/11/2026.
Expediente: 202600000249
Ver el expediente oficial en la Plataforma de Contratación →
Los pliegos, requisitos de solvencia y la forma de presentar la oferta están ahí. Es la única versión vinculante.
Vigilamos este expediente cada día — plazo, importe y estado, contra nuestra foto diaria. ¿Te avisamos si se mueve? →
¿Merece la pena preparar esta licitación?
Revisamos el pliego, la solvencia, la documentación y los criterios antes de que gastes horas. Te damos una decisión clara: presentarte o descartarla. Si encaja, recibes una propuesta por escrito para preparar y presentar el expediente. Si no encajas, te lo decimos igual. Consulta qué incluye la preparación de una oferta.
¿Solo quieres vigilar oportunidades? Crea un radar privado de ayudas y licitaciones por sector y comunidad. Sin crear una cuenta.
Crear mi radar gratis →Prefiero vigilar este expediente gratis
Guardamos una foto de la Plataforma cada madrugada. Si amplían el plazo, cambian el importe o lo adjudican, lo verás en tu radar.
Quién suele ganar esto
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa ha adjudicado 10 contratos de esta misma familia (CPV 4520) que constan en nuestra base. El importe típico es 2.132.874 € (mediana de 10 adjudicaciones con importe publicado; entre 666.758 € y 2.419.999 €).
Las empresas que más veces han ganado: LAMBDA 360 GRADOS EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. (2 de 10).
Son adjudicaciones públicas ya resueltas: sirven para calibrar importe y competencia antes de invertir horas en el pliego.
Lo que pide el pliego
- Plazo de presentación: Plazo de Presentación de Oferta Hasta el 24/11/2026 a las 08:00 ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Presupuesto base (sin impuestos): Importe (sin impuestos) 1.363.636,36 EUR. ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Valor estimado: Valor estimado del contrato 1.363.636,36 EUR. ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Duración: Plazo de Ejecución 36 Mes(es) ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Lotes: LOTE Nº 1 y único: ZONA GALICIA. Áreas de Patrimonio de A Las obras se ejecutarán en los inmuebles dependientes de las Ár eas de Patrimonio de dicha zona. Los números de inmuebles por cada Área de Patrimonio son aproximados, pudiendo haber altas o bajas de…
Cita literal
LOTE Nº 1 y único: ZONA GALICIA. Áreas de Patrimonio de A Las obras se ejecutarán en los inmuebles dependientes de las Ár eas de Patrimonio de dicha zona. Los números de inmuebles por cada Área de Patrimonio son aproximados, pudiendo haber altas o bajas de los mismos en cada área durante el período de ejecución del contrato. ( Anexo 1) El adjudicatario estará obligado a atender todos los requerimientos del Área de Patrimonio que corresponda para ejecutar los trabajos en todos los inmuebles del listado, incluso los nuevos que no aparezcan en el mismo y que se vayan incorporando a lo largo del…
PPT, pág. 6 ↗ - Garantía definitiva: Garantía Requerida Definitiva Porcentaje 5 % ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Clasificación exigida: Solvencia económica, financiera y técnica o clasificación del contratista Clasificación exigible: Al ser un contrato de obras cuyo valor estimado es superior a 500.000 euros es requisito indispensable que el licitador se encuentre clasificado (Art.77 LCSP):…
Cita literal
Solvencia económica, financiera y técnica o clasificación del contratista Clasificación exigible: Al ser un contrato de obras cuyo valor estimado es superior a 500.000 euros es requisito indispensable que el licitador se encuentre clasificado (Art.77 LCSP): Grupo: C Subgrupo: 4 Categoría: 3 Concreción de las condiciones de solvencia: ver “Anexo II” Habilitación empresarial exigible: ver “Anexo II” Condiciones especiales de ejecución: ver “Anexo III” Garantías: Se constituirán a disposición del Instituto de Vivi enda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa O.A. - NIF: Q2801824J Garantía…
PCAP, pág. 2 ↗ - Solvencia económica: SOLVENCIA ECONÓMICA – FINANCIERA Y TÉCNICA Al ser un contrato de obras cuyo valor estimado es superior a 500.000 euros, la solvencia se acreditará mediante el certificado de encontrarse clasificada la empresa (Art.77 LCSP): Grupo: C Subgrupo: 4 Categoría: 3…
Cita literal
SOLVENCIA ECONÓMICA – FINANCIERA Y TÉCNICA Al ser un contrato de obras cuyo valor estimado es superior a 500.000 euros, la solvencia se acreditará mediante el certificado de encontrarse clasificada la empresa (Art.77 LCSP): Grupo: C Subgrupo: 4 Categoría: 3 En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas (UTE), cada uno de los componentes de la unión deberá acreditar su solvencia, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la UTE, la solvencia acreditada por cada uno de los integrantes de la misma. LICITADORES EXTRANJEROS Los licitadores no españoles de estados miembros de…
PCAP, pág. 30 ↗ - Criterios automáticos: PRECIO: 100 puntos
Cita literal
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas PRECIO Subtipo Criterio : Precio Ponderación : 100 Expresión de evaluación : PUNTOS Cantidad Mínima : 0 Cantidad Máxima : 100 Plazo de Validez de la Oferta 2 Mes(es)
ANUNCIO-PLIEGOS ↗
No localizado con seguridad en el pliego: Garantía provisional, Solvencia técnica, Criterios de juicio de valor, Esquema Nacional de Seguridad, Certificaciones ISO, Subrogación de personal. No significa que no se exija: compruébalo en el PCAP.
Extraído de los documentos oficiales del expediente (leídos el 2026-10-28); cada dato lleva su cita. Es un resumen orientativo y puede haber rectificaciones posteriores: lo que vincula es el pliego vigente.
¿Con qué baja se gana algo así?
En obras y construcción, la baja mediana de las 9736 adjudicaciones que ALTRUIA ha podido cruzar fue del 5,3% — la mitad, entre el 0,8% y el 13,3%. El 23% se llevó al precio de salida y el 70% lo ganó una pyme.
En Galicia, sobre 35 adjudicaciones de cualquier sector: baja mediana del 5,0% y 66% a pymes.
Es lo que pasó en contratos parecidos, no una predicción de este: cada pliego tiene sus criterios y su competencia, y en muchos el precio no es lo que más puntúa. Mediana y no media, porque unas pocas bajas temerarias desplazan la media. Cómo se calcula y todos los sectores.
Conoce al comprador: quién gana los contratos de Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa — sus adjudicatarios habituales, importes y lo que exige. Sus contratos son de 162.038 € de mediana y el 58% van a pymes.
Más licitaciones como esta
Publicamos a diario las licitaciones que siguen admitiendo ofertas, recogidas de la Plataforma de Contratación.