Contrato de obras para la mejora de diversos caminos municipales de uso agrícola en Briviesca (Burgos)
Licitación pública convocada por Alcaldía del Ayuntamiento de Briviesca en Burgos, admitiendo ofertas hasta el 11/11/2026.
Expediente: 2253/2026
Ver el expediente oficial en la Plataforma de Contratación →
Los pliegos, requisitos de solvencia y la forma de presentar la oferta están ahí. Es la única versión vinculante.
Vigilamos este expediente cada día — plazo, importe y estado, contra nuestra foto diaria. ¿Te avisamos si se mueve? →
¿Merece la pena preparar esta licitación?
Revisamos el pliego, la solvencia, la documentación y los criterios antes de que gastes horas. Te damos una decisión clara: presentarte o descartarla. Si encaja, recibes una propuesta por escrito para preparar y presentar el expediente. Si no encajas, te lo decimos igual. Consulta qué incluye la preparación de una oferta.
¿Solo quieres vigilar oportunidades? Crea un radar privado de ayudas y licitaciones por sector y comunidad. Sin crear una cuenta.
Crear mi radar gratis →Prefiero vigilar este expediente gratis
Guardamos una foto de la Plataforma cada madrugada. Si amplían el plazo, cambian el importe o lo adjudican, lo verás en tu radar.
Lo que pide el pliego
- Plazo de presentación: Plazo de Presentación de Oferta Hasta el 11/11/2026 a las 14:00 ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Presupuesto base (sin impuestos): Importe (sin impuestos) 215.109,37 EUR. ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Valor estimado: Valor estimado del contrato 215.109,37 EUR. ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Duración: Plazo de Ejecución 3 Mes(es) ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Garantía definitiva: Garantía Requerida Definitiva Porcentaje 5 % Plazo de constitución 1 Año(s) ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Solvencia económica: Criterio de Solvencia Económica-Financiera Seguro de indemnización - Existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 300.000,00 €, con un plazo de vigencia de 1 año. Se acreditará póliza o certificado…
Cita literal
Criterio de Solvencia Económica-Financiera Seguro de indemnización - Existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 300.000,00 €, con un plazo de vigencia de 1 año. Se acreditará póliza o certificado por seguros de riesgos profesionales. Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en contrato de obras, referido al mejor ejercicio dentro de los 5 últimos disponibles, deberá ser igual o superior a 1,5 veces el valor estimado del contrato. Se acreditará mediante certificación bancaria, o de cuentas anuales.
ANUNCIO-PLIEGOS ↗ - Solvencia técnica: Criterio de Solvencia Técnica-Profesional Trabajos realizados - Relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años. Deberá acreditar una experiencia en dos contratos, de similar o igual naturaleza (considerándose en éste caso obras de pavimentación…
Cita literal
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional Trabajos realizados - Relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años. Deberá acreditar una experiencia en dos contratos, de similar o igual naturaleza (considerándose en éste caso obras de pavimentación urbana), que el presente contrato (215.109,37 €) Técnicos o unidades técnicas - Declaración del personal técnico, esté o no integrado en la empresa, de los que disponga para la ejecución del presente contrato. Será requisito indispensable la disposición de un técnico responsable de la obra, con una titulación mínima de Grado Medio en…
ANUNCIO-PLIEGOS ↗ - Criterios automáticos: AMPLIACIÓN PLAZO DE GARANTÍA: 20 puntos; PRECIO MAS BAJO: 80 puntos
Cita literal
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas AMPLIACIÓN PLAZO DE GARANTÍA Subtipo Criterio : Otros Ponderación : 20 PRECIO MAS BAJO Subtipo Criterio : Precio Ponderación : 80
ANUNCIO-PLIEGOS ↗
No localizado con seguridad en el pliego: Lotes, Garantía provisional, Clasificación exigida, Criterios de juicio de valor, Esquema Nacional de Seguridad, Certificaciones ISO, Subrogación de personal. No significa que no se exija: compruébalo en el PCAP.
Extraído de los documentos oficiales del expediente (leídos el 2026-11-01); cada dato lleva su cita. Es un resumen orientativo y puede haber rectificaciones posteriores: lo que vincula es el pliego vigente.
¿Con qué baja se gana algo así?
En obras y construcción, la baja mediana de las 9736 adjudicaciones que ALTRUIA ha podido cruzar fue del 5,3% — la mitad, entre el 0,8% y el 13,3%. El 23% se llevó al precio de salida y el 70% lo ganó una pyme.
En Burgos, sobre 431 adjudicaciones de cualquier sector: baja mediana del 5,4% y 74% a pymes.
Es lo que pasó en contratos parecidos, no una predicción de este: cada pliego tiene sus criterios y su competencia, y en muchos el precio no es lo que más puntúa. Mediana y no media, porque unas pocas bajas temerarias desplazan la media. Cómo se calcula y todos los sectores.
Conoce al comprador: quién gana los contratos de Alcaldía del Ayuntamiento de Briviesca — sus adjudicatarios habituales, importes y lo que exige.
Más licitaciones como esta
Publicamos a diario las licitaciones que siguen admitiendo ofertas, recogidas de la Plataforma de Contratación.