Contrato de ejecución de las obras de urbanización para reparación de pavimento asfáltico en varias calles de Valdaracete (Madrid)

Lo que pide el pliego

• Plazo de presentación: Plazo de Presentación de Oferta Hasta el 16/11/2026 a las 23:59 ANUNCIO-PLIEGOS ↗
• Presupuesto base (sin impuestos): Importe (sin impuestos) 110.486 EUR. ANUNCIO-PLIEGOS ↗
• Valor estimado: Valor estimado del contrato 110.486 EUR. ANUNCIO-PLIEGOS ↗
• Duración: Plazo de Ejecución 30 Día(s) ANUNCIO-PLIEGOS ↗
• Lotes: 5. OBJETO DEL CONTRATO Y LA NO DIVISIÓN EN LOTES 14 6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 15 6.1 Presupuesto base de licitación 15 6.2 Valor estimado 16 6.3 Retención de crédito 16 7. REVISIÓN DE PRECIOS 17 8. PLAZO DE EJECUCIÓN 17…
  Cita literal

  5. OBJETO DEL CONTRATO Y LA NO DIVISIÓN EN LOTES 14 6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 15 6.1 Presupuesto base de licitación 15 6.2 Valor estimado 16 6.3 Retención de crédito 16 7. REVISIÓN DE PRECIOS 17 8. PLAZO DE EJECUCIÓN 17 9. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 17 10. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA. CLASIFICACIÓN. 18 9.1 Solvencia económica y financiera 19 9.2 Solvencia técnica y profesional 19 9.3 Integración de la solvencia con medios externos 19 9.4 Forma de acreditación 20 9.5 Régimen para empresas de nueva creación 21 9.6 Clasificación 21 11. SEGURO DE… PCAP, pág. 2 ↗
• Garantía provisional: 19.1 Garantía provisional De conformidad con el artículo 159.4 b) no procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores. En consonancia con este imperativo legal, para tomar parte en esta licitación no se exige la constitución de…
  Cita literal

  19.1 Garantía provisional De conformidad con el artículo 159.4 b) no procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores. En consonancia con este imperativo legal, para tomar parte en esta licitación no se exige la constitución de garantía provisional a las entidades licitadoras. 19.2 Garantía definitiva El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP estará obligado a constituir en el plazo de siete (7) días hábiles desde el requerimiento de la documentación, a disposición del Órgano de Contratación,… PCAP, pág. 33 ↗
• Garantía definitiva: Garantía Requerida Definitiva Porcentaje 5 % ANUNCIO-PLIEGOS ↗
• Clasificación exigida: Para el presente contrato, la clasificación del contratista, en su caso, deberá ser: Grupo G, subgrupo 4, categoría 1. 11. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL El adjudicatario deberá disponer con carácter previo al inicio de obras, de un seguro de Responsabilidad…
  Cita literal

  Para el presente contrato, la clasificación del contratista, en su caso, deberá ser: Grupo G, subgrupo 4, categoría 1. 11. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL El adjudicatario deberá disponer con carácter previo al inicio de obras, de un seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros, con un capital mínimo asegurado de 300.000 € por siniestro. El contratista deberá aportar copia de la póliza y justificante de pago en vigor antes de la formalización del contrato. 12. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN La adjudicación del presente contrato de obras se llevará a cabo por el procedimiento abierto… PCAP, pág. 22 ↗
• Solvencia económica: 9.1Solvencia económica y financiera El criterio general para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios de la persona licitadora o candidata. Dicho volumen, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres…
  Cita literal

  9.1Solvencia económica y financiera El criterio general para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios de la persona licitadora o candidata. Dicho volumen, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato, esto es 165.729,00 €. 9.2 Solvencia técnica y profesional Tratándose de un contrato de obras, la solvencia técnica se acreditará conforme al artículo 88 de la LCSP, exigiendo una relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años.… PCAP, pág. 19 ↗
• Solvencia técnica: 9.2 Solvencia técnica y profesional Tratándose de un contrato de obras, la solvencia técnica se acreditará conforme al artículo 88 de la LCSP, exigiendo una relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años. Para este contrato, el…
  Cita literal

  9.2 Solvencia técnica y profesional Tratándose de un contrato de obras, la solvencia técnica se acreditará conforme al artículo 88 de la LCSP, exigiendo una relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años. Para este contrato, el requisito mínimo será el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento del valor estimado del contrato, lo que equivale a 77.340,20 €. 9.3 Integración de la solvencia con medios externos De conformidad con el artículo 75.1 de la LCSP, para acreditar la solvencia económica, financiera o técnica, el… PCAP, pág. 19 ↗
• Criterios automáticos: Ampliación de la garantía mínima exigida: 20 puntos; Oferta económica: 80 puntos
  Cita literal

  Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas Ampliación de la garantía mínima exigida Subtipo Criterio : Otros Ponderación : 20 Oferta económica Subtipo Criterio : Precio Ponderación : 80 ANUNCIO-PLIEGOS ↗

No localizado con seguridad en el pliego: Criterios de juicio de valor, Esquema Nacional de Seguridad, Certificaciones ISO, Subrogación de personal. No significa que no se exija: compruébalo en el PCAP.

Extraído de los documentos oficiales del expediente (leídos el 2026-11-03); cada dato lleva su cita. Es un resumen orientativo y puede haber rectificaciones posteriores: lo que vincula es el pliego vigente.