Contrato mixto, sin división en lotes, de servicio de elaboración del Proyecto y obra, para la ejecución de las obras de Reforma del denominado "CINE CHIMISAY", en el Municipio de Puerto de la Cruz
Licitación pública convocada por Concejal de Área de Hacienda, Contratación Pública, Patrimonio y Gestión del Personal del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz en Santa Cruz de Tenerife, admitiendo ofertas hasta el 16/11/2026.
Expediente: 18231/2026
Ver el expediente oficial en la Plataforma de Contratación →
Los pliegos, requisitos de solvencia y la forma de presentar la oferta están ahí. Es la única versión vinculante.
Vigilamos este expediente cada día — plazo, importe y estado, contra nuestra foto diaria. ¿Te avisamos si se mueve? →
¿Merece la pena preparar esta licitación?
Revisamos el pliego, la solvencia, la documentación y los criterios antes de que gastes horas. Te damos una decisión clara: presentarte o descartarla. Si encaja, recibes una propuesta por escrito para preparar y presentar el expediente. Si no encajas, te lo decimos igual. Consulta qué incluye la preparación de una oferta.
¿Solo quieres vigilar oportunidades? Crea un radar privado de ayudas y licitaciones por sector y comunidad. Sin crear una cuenta.
Crear mi radar gratis →Prefiero vigilar este expediente gratis
Guardamos una foto de la Plataforma cada madrugada. Si amplían el plazo, cambian el importe o lo adjudican, lo verás en tu radar.
Lo que pide el pliego
- Plazo de presentación: Plazo de Presentación de Oferta Hasta el 16/11/2026 a las 23:59 ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Presupuesto base (sin impuestos): Importe (sin impuestos) 4.997.280 EUR. ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Valor estimado: Valor estimado del contrato 4.997.280 EUR. ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Duración: Plazo de Ejecución 31 Mes(es) ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Garantía definitiva: Garantía Requerida Definitiva Porcentaje 5 % ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Clasificación exigida: Clasificación empresarial solicitada C4-4-Albañilería, revocos y revestidos.(superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros) ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Criterios automáticos: Mejora consistente asignación redacción documentos de Arquitecto.: 5 puntos; Mejora consistente asignación redacción documentos de Consultor escénico: 5 puntos; Mejora consistente en ampliación de plazo de Garantía.: 10 puntos; Mejora consistente en reducción…
Cita literal
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas Mejora consistente asignación redacción documentos de Arquitecto. Subtipo Criterio : Otros Ponderación : 5 Mejora consistente asignación redacción documentos de Consultor escénico Subtipo Criterio : Otros Ponderación : 5 Mejora consistente en ampliación de plazo de Garantía. Subtipo Criterio : Otros Ponderación : 10 Mejora consistente en reducción plazo de duración prestación servicio fase 1 y 2. Subtipo Criterio : Otros Ponderación : 10 Precio Subtipo Criterio : Precio Ponderación : 21
ANUNCIO-PLIEGOS ↗ - Criterios de juicio de valor: Documento Técnico Ofertado.: 42 puntos; Plan de Proceso constructivo y logística de obra en entorno urbano consolidado.: 7 puntos
Cita literal
Criterios evaluables mediante un juicio de valor Documento Técnico Ofertado. Subtipo Criterio : Otros Ponderación : 42 Plan de Proceso constructivo y logística de obra en entorno urbano consolidado. Subtipo Criterio : Otros Ponderación : 7
ANUNCIO-PLIEGOS ↗
No localizado con seguridad en el pliego: Lotes, Garantía provisional, Solvencia económica, Solvencia técnica, Esquema Nacional de Seguridad, Certificaciones ISO, Subrogación de personal. No significa que no se exija: compruébalo en el PCAP.
Extraído de los documentos oficiales del expediente (leídos el 2026-10-28); cada dato lleva su cita. Es un resumen orientativo y puede haber rectificaciones posteriores: lo que vincula es el pliego vigente.
¿Con qué baja se gana algo así?
En obras y construcción, la baja mediana de las 9736 adjudicaciones que ALTRUIA ha podido cruzar fue del 5,3% — la mitad, entre el 0,8% y el 13,3%. El 23% se llevó al precio de salida y el 70% lo ganó una pyme.
En Santa Cruz de Tenerife, sobre 919 adjudicaciones de cualquier sector: baja mediana del 4,3% y 58% a pymes.
Es lo que pasó en contratos parecidos, no una predicción de este: cada pliego tiene sus criterios y su competencia, y en muchos el precio no es lo que más puntúa. Mediana y no media, porque unas pocas bajas temerarias desplazan la media. Cómo se calcula y todos los sectores.
Conoce al comprador: quién gana los contratos de Concejal de Área de Hacienda, Contratación Pública, Patrimonio y Gestión… — sus adjudicatarios habituales, importes y lo que exige.
Más licitaciones como esta
Publicamos a diario las licitaciones que siguen admitiendo ofertas, recogidas de la Plataforma de Contratación.