OBRRD26025: Contrato de obras de impermeabilización de cubierta y reparaciones interiores de la Casa de Cultura de la Entidad Local Menor de Gargáligas (Badajoz)
Licitación pública convocada por Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio en Badajoz, admitiendo ofertas hasta el 19/11/2026.
Expediente: PRC/2026/0000049126
Ver el expediente oficial en la Plataforma de Contratación →
Los pliegos, requisitos de solvencia y la forma de presentar la oferta están ahí. Es la única versión vinculante.
Vigilamos este expediente cada día — plazo, importe y estado, contra nuestra foto diaria. ¿Te avisamos si se mueve? →
¿Merece la pena preparar esta licitación?
Revisamos el pliego, la solvencia, la documentación y los criterios antes de que gastes horas. Te damos una decisión clara: presentarte o descartarla. Si encaja, recibes una propuesta por escrito para preparar y presentar el expediente. Si no encajas, te lo decimos igual. Consulta qué incluye la preparación de una oferta.
¿Solo quieres vigilar oportunidades? Crea un radar privado de ayudas y licitaciones por sector y comunidad. Sin crear una cuenta.
Crear mi radar gratis →Prefiero vigilar este expediente gratis
Guardamos una foto de la Plataforma cada madrugada. Si amplían el plazo, cambian el importe o lo adjudican, lo verás en tu radar.
Quién suele ganar esto
Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio ha adjudicado 3 contratos de esta misma familia (CPV 4526) que constan en nuestra base. El importe típico es 385.032 € (mediana de 3 adjudicaciones con importe publicado; entre 270.249 € y 462.578 €).
Ninguna empresa repite: las 3 adjudicaciones fueron a empresas distintas.
Son adjudicaciones públicas ya resueltas: sirven para calibrar importe y competencia antes de invertir horas en el pliego.
Lo que pide el pliego
- Plazo de presentación: Plazo de Presentación de Oferta Hasta el 19/11/2026 a las 23:59 ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Presupuesto base (sin impuestos): Importe (sin impuestos) 127.048,39 EUR. ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Valor estimado: Valor estimado del contrato 127.048,39 EUR. ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Duración: Plazo de Ejecución 2 Mes(es) ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Garantía definitiva: Garantía Requerida Definitiva Porcentaje 5 % ANUNCIO-PLIEGOS ↗
- Clasificación exigida: 15. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA De acuerdo con los Art. 77 y 79 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la clasificación de las empresas se hará en función de su solvencia, valorada conforme a los criterios reglamentariamente…
Cita literal
15. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA De acuerdo con los Art. 77 y 79 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la clasificación de las empresas se hará en función de su solvencia, valorada conforme a los criterios reglamentariamente establecidos de entre los recogidos en los artículos 87, 88 y 90. A estos efectos, los contratos se dividirán en grupos generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorías, en función de su cuantía. En este caso, el contrato de obras tiene un valor inferior a 500.000 euros, por lo que no se exige la…
PPT, pág. 32 ↗ - Solvencia económica: Criterio de Solvencia Económica-Financiera Cifra anual de negocio - El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente: Grupo C, Subgrupo 7 y…
Cita literal
Criterio de Solvencia Económica-Financiera Cifra anual de negocio - El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente: Grupo C, Subgrupo 7 y Categoría 1 o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos de solvencia exigidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo único del Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto…
ANUNCIO-PLIEGOS ↗ - Solvencia técnica: Criterio de Solvencia Técnica-Profesional Trabajos realizados - El empresario podrá acreditar indistintamente mediante clasificación como contratista de obras en grupo o subgrupo correspondiente: Grupo C, Subgrupo 7 y Categoría 1 o bien acreditando…
Cita literal
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional Trabajos realizados - El empresario podrá acreditar indistintamente mediante clasificación como contratista de obras en grupo o subgrupo correspondiente: Grupo C, Subgrupo 7 y Categoría 1 o bien acreditando cumplimiento de requisitos de solvencia exigidos. Relación obras ejecutadas en curso últimos 5 años correspondientes mismo grupo o subgrupo de clasificación, habiendo de ser el importe anual acumulado año de mayor ejecución igual o superior al 70% VE 88.933 ,87€. Obras deberán ser igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del…
ANUNCIO-PLIEGOS ↗ - Criterios automáticos: Actuaciones que superen los estándares mínimos legales en materia de seguridad y salud: 10 puntos; Ampliación del plazo de garantía: 10 puntos; Evaluación de la oferta económica: 60 puntos; Medidas en materia de promoción del empleo: 10 puntos
Cita literal
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas Actuaciones que superen los estándares mínimos legales en materia de seguridad y salud Subtipo Criterio : Social Ponderación : 10 Cantidad Mínima : 0 Cantidad Máxima : 10 Ampliación del plazo de garantía Subtipo Criterio : Otros Ponderación : 10 Cantidad Mínima : 0 Cantidad Máxima : 10 Evaluación de la oferta económica Subtipo Criterio : Precio Ponderación : 60 Cantidad Mínima : 0 Cantidad Máxima : 60 Medidas en materia de promoción del empleo Subtipo Criterio : Social Ponderación : 10 Cantidad Mínima : 0 Cantidad Máxima : 10
ANUNCIO-PLIEGOS ↗ - Criterios de juicio de valor: Medidas para garantizar el plazo de ejecución, programa de trabajos: 5 puntos; Tecnología en I+D+I: 5 puntos
Cita literal
Criterios evaluables mediante un juicio de valor Medidas para garantizar el plazo de ejecución, programa de trabajos Subtipo Criterio : Otros Ponderación : 5 Cantidad Mínima : 0 Cantidad Máxima : 5 Tecnología en I+D+I Subtipo Criterio : Otros Ponderación : 5 Cantidad Mínima : 0 Cantidad Máxima : 5 Plazo de Validez de la Oferta 2 Mes(es)
ANUNCIO-PLIEGOS ↗
No localizado con seguridad en el pliego: Lotes, Garantía provisional, Esquema Nacional de Seguridad, Certificaciones ISO, Subrogación de personal. No significa que no se exija: compruébalo en el PCAP.
Extraído de los documentos oficiales del expediente (leídos el 2026-11-03); cada dato lleva su cita. Es un resumen orientativo y puede haber rectificaciones posteriores: lo que vincula es el pliego vigente.
¿Con qué baja se gana algo así?
En obras y construcción, la baja mediana de las 9736 adjudicaciones que ALTRUIA ha podido cruzar fue del 5,3% — la mitad, entre el 0,8% y el 13,3%. El 23% se llevó al precio de salida y el 70% lo ganó una pyme.
En Badajoz, sobre 668 adjudicaciones de cualquier sector: baja mediana del 2,3% y 61% a pymes.
Es lo que pasó en contratos parecidos, no una predicción de este: cada pliego tiene sus criterios y su competencia, y en muchos el precio no es lo que más puntúa. Mediana y no media, porque unas pocas bajas temerarias desplazan la media. Cómo se calcula y todos los sectores.
Conoce al comprador: quién gana los contratos de Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio — sus adjudicatarios habituales, importes y lo que exige. Sus contratos son de 136.482 € de mediana y el 68% van a pymes.
Más licitaciones como esta
Publicamos a diario las licitaciones que siguen admitiendo ofertas, recogidas de la Plataforma de Contratación.